最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
最高人民法院
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
（２００４年９月２９日最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过）
法释〔２００４〕１４号
中华人民共和国最高人民法院公告
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》已于２００４年９月２９日由最高人民法院审判委员会第１３２７次会议通过，现予公布，自２００５年１月１日起施行。
二○○四年十月二十五日
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。
第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：
一承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；
二没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第二条 建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
第三条 建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。
第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。
第五条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。
第六条 当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。
第七条 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。
第八条 承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
第九条 发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）未按约定支付工程价款的；
（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；
三不履行合同约定的协助义务的。
第十条 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。
因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。
第十一条 因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。
第十二条 发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
（一）提供的设计有缺陷；
（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
（三）直接指定分包人分包专业工程。
承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。
第十三条 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第十四条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第十五条 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。
第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。
第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：
（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日；
（二） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
（三） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
第十九条 当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。
第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。
第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
第二十四条 建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。
第二十五条 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。
第二十六条 实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
第二十七条 因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。
保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
第二十八条 本解释自二○○五年一月一日起施行。
施行后受理的第一审案件适用本解释。
施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的，以本解释为准。
中华人民共和国海关对报关单位和报关员的管理规定
海关总署
中华人民共和国海关对报关单位和报关员的管理规定
1992年9月9日，海关总署
第一章 总 则
第一条 为了明确报关单位和报关员的权利义务，加强海关监督管理，根据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、法规，制定本规定。
第二条 进出境货物报关的管理机关是中华人民共和国海关。
海关依法独立行使对进出境货物报关的管理职权，向海关总署负责。
第三条 进出口货物，除另有规定外，由海关批准注册登记的报关企业或有权经营进出口业务的企业负责办理报关纳税手续。没有办理注册登记的企业进出口货物，需委托报关企业办理报关纳税手续。
海关鼓励报关服务专业化、社会化。
第二章 报关注册登记
第四条 下列单位可向海关申请办理报关注册登记：
（一）专门从事报关服务的企业；
（二）经营对外贸易仓储运输、国际运输工具、国际运输工具服务及代理等业务，兼营报关服务业务的企业；
（三）有进出口经营权的企业。
前款第（一）、（二）项为代理报关单位，前款第（三）项为自理报关单位。
第五条 向海关申请报关注册登记的企业应按本规定附件的要求向企业所在地海关提交有关文件，经海关审核批准，由海关发给《代理报关注册登记证书》或《自理报关注册登记证书》，即可在所在关区各口岸海关办理报关手续。
第六条 自理报关单位如需在其他海关关区口岸进出口货物，应委托当地代理报关单位向海关报关；经海关核准，也可申请异地报关备案。
第七条 自理报关单位只能办理本单位进出口的报关业务。不能代理其他单位报关。
第八条 对本规定第四条第一款第（一）项所称“专门从事报关服务的企业”，将另行制定审批登记管理办法，现在暂按本规定中的代理报关单位登记程序办理。
第九条 代理报关单位只能代理有权进出口货物的单位办理报关手续，并向海关出具委托单位的委托书。
委托单位的委托书上应当载明代理报关单位的名称、代理事项、代理权限和期限，并由委托单位签章。
代理报关单位可以在所在关区各口岸海关代理报关，不能在其他关区从事代理报关活动。特殊情况需报海关总署批准。
第三章 报关单位及报关员管理
第十条 代理报关单位和自理报关单位，应当按照海关的要求选用报关员，并对本单位报关员的报关行为承担法律责任。
第十一条 报关员培训由海关或海关委托的单位负责。
参加报关员培训的人员必须符合下列条件：
（一）具有良好的品行；
（二）高中毕业或中等专业学校毕业以上学历和相应的外语水平；
（三）具有完全的民事行为能力；
（四）海关规定的其他条件。
对培训合格的，由培训单位发给《报关员培训结业证书》。
第十二条 报关单位选用的报关人员必须持有《报关员培训结业证书》（不作为报关凭证），经主管海关审查认可，发给《报关员证》后，即成为报关员。
第十三条 报关员应当履行以下义务：
（一）完整准确地填制报关单；
（二）递交合法齐全有效的报关单证；
（三）到海关查验现场，负责搬移货物、开拆和重封货物的包装；
（四）办理缴纳关税、其他税费和海关罚款手续；
（五）配合海关对走私违规案件的调查；
（六）学习并切实遵守海关法律、法规、规章；
（七）其他应当依法履行的义务。
第十四条 海关对报关单位和报关员实行年审制度。
代理报关单位和自理报关单位每年在海关规定的时间内，向所在关区主管海关提交“年审报告书”，申请年审。
报关员每年在海关规定的期限内，将《报关员证》提交海关，申请年审。
海关每年对报关员进行年审，重新确认其报关资格。对因故不参加年审的，暂停其报关资格；对无故不参加年审的，取消其报关员资格。
第十五条 报关时，报关员应当主动出示《报关员证》。海关对报关员进行考绩，并将考绩结果记录在《报关员证》上。
第十六条 除海关特准的外，报关员只能代表其所属报关单位报关，不能同时受聘于两个或两个以上的报关单位。
脱离原单位调入另一报关单位的报关员，经海关认可并换发《报关员证》，可以成为另一报关单位的报关员。
第十七条 代理报关单位或自理报关单位必须将该单位的“报关专用章”和报关员签字或印章式样送交主管海关备案。每次向海关递交的进出口货物报关单上必须盖有报关单位的“报关专用章”，并经报关员签字或签章。否则，海关不接受报关。
第十八条 进出口商品名称，应当按海关进出口税则规范的名称用中文申报，必要时应附加外文名称。
进出口许可证管理的商品，应当按照经贸部规定、海关认可的商品名称申报；
第十九条 在实行计算机报关的口岸，代理报关单位、自理报关单位或者报关员应当负责将报关单上申报的数据录入电子计算机，海关方予接受申报。
不具备自行录入报关数据条件的代理报关单位或自理报关单位，可以委托数据录入服务单位代为录入。
代理报关单位、自理报关单位或数据录入服务单位经海关批准方可负责电子计算机数据录入工作，并对其电子计算机录入的报关数据的准确性承担责任。经电子计算机传送数据的报关单与手工填写的报关单具有同等的法律效力。
第四章 法律责任
第二十条 对有下列情形之一的报关单位，暂停其报关权：
（一）违反《中华人民共和国海关法》和其他有关法规，经警告无效的；
（二）不履行纳税义务和其他应履行义务的；
（三）经海关年审不合格的；
（四）内部报关员管理制度不健全的；
（五）因其他原因需要暂停报关权的。
第二十一条 对有下列情形之一的报关单位，取消其报关权：
（一）主管部门已撤销其进出口经营权或吊销工商营业执照的；
（二）报关单位解体或并入其他单位的；
（三）犯有走私罪的；
（四）有本规定第二十条规定的情形，情节严重的。
第二十二条 对有下列行为之一的，暂停或取消报关员的报关资格：
（一）不符合本规定第十一条第二款所列条件的；
（二）不按本规定第十八条填写报关单，不如实申报的；
（三）不在规定期限内向海关办理销案手续的；
（四）转借《报关员证》，或允许他人使用本人《报关员证》的；
（五）未参加海关年审或海关年审不合格的；
（六）报关员考绩未达到标准的；
（七）脱离原报关单位，未办理换发《报关员证》的；
（八）有向海关工作人员行贿或诬告败坏海关声誉行为的；
（九）有其他违反海关有关法规行为的。
对有走私行为的报关员，对犯有走私罪的报关员，海关取消其报关员资格，并不准重新申请报关员资格。
第五章 附 则
第二十三条 本规定和本规定附件中下列用语的含义：
“关区”——海关业务所管辖的范围。
“报关单位”——已完成报关注册登记手续，有权办理进出口货物报关手续的境内法人。
“自理报关单位”——只为本单位办理进出口货物报关手续的报关单位。
“代理报关单位”——专门为其他单位办理进出口货物报关手续的报关单位。
“报关注册登记”——海关对进口货物收货人、出口货物发货人或它们的代理人申请报关资格的批准手续。
“报关备案”——已在所在关区办理了报关注册登记手续的报关单位为取得在其他海关关区报关的权利，而在有关关区主管海关办理的一项批准手续。
“海关接受的保证缴纳税款的证明文件”——指下列文件：
1、金融机构出具的经济担保书；
2、通过公证机关以固定资产抵押形式保证缴纳税款的证明文件；
3、海关认可的其他证明文件。
“进口货物收货人”——国家批准有权进口货物并对外成交的单位。
“出口货物发货人”——国家批准有权出口货物并对外成交的单位。
“报关数据录入服务单位”——经海关批准，将进出口货物报关的各种数据录入海关计算机控制系统，并打印出报关单的单位。
第二十四条 海关颁发本规定中所列各种证书时，收取工本手续费。
第二十五条 个人行邮物品的报关不适用本规定。
第二十六条 本规定由海关总署负责解释。本规定的各个附件是本规定的组成部分，具有同等法律效力。
第二十七条 各地海关可以依据本规定，制定实施细则。
第二十八条 本规定自一九九二年十一月十五日起实施。
附件：
1．《代理报关单位注册登记证明书》
2．《代理报关单位报关备案证明书》
3．《自理报关单位注册登记证明书》
4．《自理报关单位报关备案证明书》
5．《代理报关注册登记申请书》
6．《代理报关备案申请书》
7．《自理报关注册登记申请书》
8．《自理报关备案申请书》
附件1：代理报关单位注册登记证明书中华人民共和国 海关
--------------------------------------------
| 编号： 关字第 号 |
| |
| 经审核，你单位符合《中华人民共和国海|
|关对报关单位和报关员的管理规定》中关于 |
|代理报关单位注册登记的条件，现准予注册登|
|记。自 年 月 日起，你单位可按海|
|关批准的范围开展代理报关业务。 |
| |
| 中华人民共和国 海关（签印）|
| 年 月 日 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| |
| 单位名称：----------------------------|
| |
| 单位地址：----------------------------|
| |
| 邮政编码：----------------------------|
| |
| 法人代表：------------电话：----------|
| |
| 总 经 理：------------电话：----------|
| |
| 注册资本：----------------------------|
| |
| 企业性质：----------------------------|
| |
| 经营范围：----------------------------|
| |
| ----------------------------|
| |
| ----------------------------|
| |
| ----------------------------|
--------------------------------------------
海关年审栏
----------------------------------------------------------
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
|------------------------------------------------------|
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
|------------------------------------------------------|
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
----------------------------------------------------------
备案情况
------------------------------------------------------------------
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
------------------------------------------------------------------
附件2：代理报关单位报关备案证明书
中华人民共和国 海关
----------------------------------------------------
| 报关备案编号---------------- |
| |
| ----------------------，经审核，同意在我关 |
|备案，并准予在证书有效期内代----------省（直辖 |
|市、自治区）内有关单位办理报关纳税等手续。但在 |
|发证或年审期满后的三个月内，必须持凭主管海关 |
|签印的年审报告书（复印件）到我关参加年审，不参加|
|年审或年审不合格者，本证书自动失效。 |
| |
| 中华人民共和国 海关（章）|
| 年 月 日 |
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| |
| 注册海关：---------------------------------- |
| |
| 注册编号：---------------------------------- |
| |
| 企业名称：---------------------------------- |
| |
| 企业性质：---------------------------------- |
| |
| 经 理 人：---------------------------------- |
| |
| 通讯地址：---------------------------------- |
| |
| 邮政编码：---------------------------------- |
| |
| 联系电话：---------------------------------- |
| |
| 开户银行：---------------------------------- |
| |
| 帐 号：---------------------------------- |
----------------------------------------------------
年审记录
--------------------------------------------------------
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
|----------------------------------------------------|
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
|----------------------------------------------------|
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
--------------------------------------------------------
附件3：自理报关单位注册登记证明书
中华人民共和国 海关
--------------------------------------------
| |
| 编号： 关字第 号 |
| |
| 经审核，你单位符合《中华人民共和国海|
|关对报关单位和报关员的管理规定》中关于 |
|自理报关单位注册登记的条件，现准予注册登|
|记。自 年 月 日起，你单位可按海|
|关批准的范围开展代理报关业务。 |
| |
| 中华人民共和国 海关（签印）|
| 年 月 日 |
--------------------------------------------
--------------------------------------------
| |
| 单位名称：-------------------------- |
| |
| 单位地址：-------------------------- |
| |
| 邮政编码：-------------------------- |
| |
| 法人代表：------------电话：-------- |
| |
| 总 经 理：------------电话：-------- |
| |
| 注册资本：-------------------------- |
| |
| 企业性质：-------------------------- |
| |
| 经营范围：-------------------------- |
| |
| -------------------------- |
| |
| -------------------------- |
| |
| -------------------------- |
--------------------------------------------
海关年审栏
----------------------------------------------------------
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
|------------------------------------------------------|
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
|------------------------------------------------------|
| 你单位年审报告收悉，经审核，本注册登记证明书有效期|
|延至 年 月 日 |
| 海关 （章） |
----------------------------------------------------------
备案情况
------------------------------------------------------------------
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
|--------------------------------------------------------------|
| 年 月 日已办理在 海关报关备案手续。经办关员： |
------------------------------------------------------------------
附件4：自理报关单位报关备案证明书
中华人民共和国 海关
--------------------------------------------------------
| 报关备案编号-------------- |
| |
| --------------------，经审核，同意在我关 |
| 备案，并准予在证书有效期内自行办理本企业经营 |
| 范围内进出口商品的报关纳税手续。但在发证或年 |
| 审期满后的三个月内，必须持凭主管海关签印的年 |
| 审报告书（复印件）到我关参加年审，不参加年审或年 |
| 审不合格者，本证书自动失效。 |
| |
| 中华人民共和国 海关（章） |
| 年 月 日 |
--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
| |
| 注册海关：---------------------------------- |
| |
| 注册编号：---------------------------------- |
| |
| 企业名称：---------------------------------- |
| |
| 企业性质：---------------------------------- |
| |
| 经 理 人：---------------------------------- |
| |
| 通讯地址：---------------------------------- |
| |
| 邮政编码：---------------------------------- |
| |
| 联系电话：---------------------------------- |
| |
| 开户银行：---------------------------------- |
| |
| 帐 号：---------------------------------- |
----------------------------------------------------
年审记录
--------------------------------------------------------
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
|----------------------------------------------------|
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
|----------------------------------------------------|
| |
| 本证书有效期延至 年 月 日 |
| |
| |
| |
| |
| 海关（章） |
--------------------------------------------------------
附件5
--------------------------------------------------------
| 海关审核意见 |
| |
| ------------已向我关递交下列文件的复印件： |
| |
| 1．------------------------------------------ |
| |
| 2．------------------------------------------ |
| |
| 3．------------------------------------------ |
| |
| 4．------------------------------------------ |
| |
| 经与正本核对，以上材料无讹。建议--------上述 |
| 公司为代理报关单位，特报请领导审核。 |
| |
| 经办关员： |
| 年 月 日 |
|----------------------------------------------------|
| 主管科长意见： |
| 年 月 日 |
|----------------------------------------------------|
| 主管领导批示： |
| 年 月 日 |
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
| |
| 代理报关注册登记申请书 |
| |
| 中华人民共和国----------海关： |
| |
| 本公司已经----------工商行政管理局发给营业执 |
| 照，具备法人资格。本公司拥有经营代理报关业务需要的资 |
| 金。现根据《中华人民共和国海关对报关单位和报关员的 |
| 管理规定》向贵关申请注册登记，并将有关情况说明如下： |
| |
| 1．法人代表：---------------------------------- |
| |
| 2．总 经 理：------------副经理：-------------- |
| |
| 3．法定地址：---------------------------------- |
| |
| 4．现在地址：---------------------------------- |
| |
| 5．联系电话：（1）------（2）------（3）---- |
| |
| 6．邮政编码：---------------------------------- |
| |
| 7．开户银行：--------------帐号：-------------- |
| 以上各项保证无讹，特请贵关准予办理代理报关注册 |
| 登记手续。如贵关批准我公司为代理报关单位，一定遵守海 |
| 关的法律、法规和有关制度，承担相应的法律责任。 |
| |
| 申请单位 （签印）： |
| 法人代表 （签印）： |
| 年 月 日 |
------------------------------------------------------------
附件6
------------------------------------------------------------
| |
| 主管海关意见 |
| |
| |
| ----------------已经我关核准办理代理报关注册登 | 第
| | 二
| 记手续，因业务需要到----------口岸办理进出口手续，现 | 联
| |
| 申请到----------海关备案登记。经审核，该单位递交的有 | 备
| | 案
| 关单证齐全、无讹，建议准予办理报关备案手续，特报领导 | 海
| | 关
| 审核。 | 留
| 经办关员： | 存
| 年 月 日 |
| |
|--------------------------------------------------------|
| |
| 主管领导： 海关（章） |
| |
|--------------------------------------------------------|
| |
| 备案海关意见 |
| |
| |
| --------------因在我口岸有进出口业务，且------ |
| |
| 海关已同意转到我关办理备案登记手续，经审核有关单证 |
| |
| 齐全、无讹，拟同意。特报请领导审核。 |
| |
| 经办关员： |
| 年 月 日 |
| |
|--------------------------------------------------------|
| |
| 主管领导： 海关（章） |
| |
------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
| 代理报关备案申请书 |
| |
| |
| 中华人民共和国------------海关： |
| |
| 本公司已经贵关核准并办理了代理报关注册登记手 |
| |
| 续，注册登记编号为----------。根据业务需要，我公司 |
| |
| 在--------口岸成立了办事处，代我省（市、自治区）有关单 |
| |
| 位办理进出口报关业务，特向贵关申请办理到------------海 |
| |
| 关的代理报关备案手续，现将有关证件的复印件递交如下： |
| |
| 1．-------------------------------------------------- |
| |
不分页显示 总共2页 1 [2]
下一页
